RÁMCOVÁ SMLOUVA. Výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové

Transkript

1 RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) č. smlouvy objednatele: S č. smlouvy zhotovitele: 22938/181/13 SAP: Výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové Čl. 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka zastoupen: ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové bankovní spojení: Kontaktní osoby a) ve věcech smluvních: b) ve věcech technických: pro oblast Hradec Králové pro oblast Pardubice pro oblast Liberec Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259, poštovní schránka Hradec Králové (dále jen objednatel) 1.2. Zhotovitel: Skanska a.s. Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ IČ: DIČ: CZ zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1504 zastoupen:, bankovní spojení: 1/6

2 Odpovědní zástupci: a) ve věcech smluvních: b) ve věcech technických: Kontaktní adresa: Skanska a.s. divize Železniční stavitelství Líbalova Praha 4-Chodov (dále jen zhotovitel) Čl. 2. Výchozí podklady a údaje Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 2.1. Výzva k předložení nabídky na plnění rámcové smlouvy Výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové, č. j.: 2532 / 2013 OŘ HKR ze dne , podepsaná ředitelem OŘ Hradec Králové (dále jen OŘ HKR) včetně veškerých příloh Technická dokumentace této zakázky Nabídka vybraného zhotovitele ze dne: Aktuální Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, (dále jen TKP), normy a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) vyjmenované v příslušných kapitolách TKP, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, další platné normy, zaváděcí listy a předpisy SŽDC, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení, a další relevantní předpisy, vše v platném znění. Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR, vše v platném znění Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného provádění prací a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění prací a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. Čl. 3. Předmět smlouvy 3.1. Předmětem této smlouvy jsou podmínky, týkající se následného provádění prací (díla) s názvem: Výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu OŘ Hradec Králové. Jedná se o práce prováděné zhotovitelem specifikované dílčí objednávkou objednatele a oceněné ve Výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu s dokumenty a podmínkami uvedenými v této smlouvě Místem plnění na základě této rámcové smlouvy je obvod OŘ HKR Objednatel zašle elektronickou poštou zhotoviteli jednotlivé měsíční objednávky na provedení požadovaných prací nejpozději s předstihem 10 pracovních dní před začátkem prací. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto smlouvou obratem potvrdit (nejpozději do 2 pracovních dní). Potvrzením vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této smlouvy. Objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou a to dle následujícího přehledu. 2/6

3 Oblast Hradec Králové objednatele: zhotovitele: Oblast Pardubice objednatele: zhotovitele: Oblast Liberec objednatele: zhotovitele: 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit provedení díla rovněž v případě požadavku objednatele na operativní odstranění závady na železničním svršku. Materiál na odstranění operativních závad zajistí objednatel. Tato operativní objednávka bude předána zhotoviteli telefonicky a následně potvrzena em dle bodu 3.3. této smlouvy Zhotovitel je povinen provést dílo dle čl. 3.4 do 36 hodin od telefonické objednávky v ostatních případech je lhůta provedení dle měsíční objednávky. Práce budou prováděny za provozu, ve vlakových pauzách nebo ve výlukách stanovených a zajištěných objednatelem dle ročního plánu výluk. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele (provozovatele dráhy). Kontakt: o Oblastní ředitelství Hradec Králové, o p. (obvod Hradec Králové, Liberec), (obvod Pardubice) o tel.: o Čl. 4. Termín plnění 4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na základě této smlouvy v období: Zahájení: Ukončení: do ihned po podpisu smlouvy O předání a převzetí měsíčně objednaných prací bude vždy pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel, podepsaný za objednatele díla některou z kontaktních osob uvedenou v čl ad b) a za zhotovitele díla p. Jiří Volt. Technický dozor objednatele budou na jednotlivých obvodech provádět zaměstnanci OŘ HKR specifikovaní v příloze č.2 této smlouvy. Čl. 5. Cena díla 5.1. Předpokládaný skutečný rozsah finančního plnění zakázku je ve výši Kč bez DPH, maximální rozsah finančního plnění na zakázku stanovuje objednatel ve výši Kč bez DPH. Skutečná cena plnění bude stanovována násobkem jednotlivých cen provedených prací dle Výkazu výměr. Cena uvedená ve Výkazu výměr obsahuje ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená ve Výkazu výměr obsahuje veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu atp., na provedení prací a nebude po dobu platnosti smlouvy zvyšována Přehled cen jednotlivých prací je uveden ve Výkazu výměr Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH Objednatel má možnost započíst jakékoliv pohledávky objednatele vůči zhotoviteli (smluvní pokuty, náhrada škody, úroky z prodlení) oproti ceně za provedené práce. 3/6

4 Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 6.1. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1., bod se nepoužije ustanovení článku 10. bod smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany Práce budou realizovány nejvýše s takovým podílem prací podzhotovitelů, který je uchazečem potvrzen ve formuláři Nabídka. Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací na podzhotovitele a podzhotovitelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována v přijaté nabídce. Zhotovitel neuzavře podzhotovitelskou smlouvu na žádnou část provádění prací (než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: (a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru (b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě 6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob Veškera ujednání obsažená ve Výzvě především v bodě Další podmínky budou dodrženy Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR, které jsou součástí Zadávací dokumentace S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost železničního provozu a nebezpečí vzniku škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl Čl. 7. Záruční doba 7.1. Požadované minimální záruční lhůty jsou dle TKP 24 měsíců pro práce na železničním svršku. Pokud výrobce uvádí záruční lhůtu na dodané zařízení, technologii, provedenou práci nebo náhradní díly v trvání delším než je požadovaná minimální lhůta, považuje se za záruční lhůtu lhůta uváděná výrobcem. Záruka začíná běžet od protokolárního předání a převzetí jednotlivých prací sjednaných dílčí objednávkou dle této Rámcové smlouvy. V průběhu této záruční doby má objednatel právo na náhradu škod, které byly prokazatelně těmito vadami způsobeny V případě zjištěných vad budou smluvní strany postupovat dle příslušného ustanovení obchodního zákoníku a Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Čl. 8. Platební podmínky 8.1. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčí faktury, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu Při splnění podmínek 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle 92a ZDPH. 4/6

5 8.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednavatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a rozčlenění ceny na jednotlivé položky dle Výkazu výměr a předložené nabídky zhotovitele. Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo Rámcové smlouvy a číslo případného příslušného smluvního dodatku. Ke každé faktuře musí být připojen protokol o předání a převzetí prací, ze kterého je zřejmé, která část díla byla realizována a čím bylo založeno právo na fakturaci Splatnost dílčích faktur za provedené práce je 60 kalendářních dnů od data doručení dílčí faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ Kontaktní adresa pro zasílání dílčích faktur je uvedena v článku 1. této smlouvy. Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 9.1. V případě nedodržení smluvního termínu požadovaných prací je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR, které jsou součástí Zadávací dokumentace, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat Pokud zhotovitel objednávku v souladu s touto smlouvou nepotvrdí do 2 pracovních dní, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu dle čl Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Nepotvrzení objednávky včas se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy a opravňuje objednatele od rámcové smlouvy odstoupit Ostatní smluvní pokuty uvedené v Obchodních podmínkách na opravné práce u OŘ HKR nejsou tímto čl. 9 dotčeny. Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Čl. 10. Závěrečná ustanovení Platnost a účinnost této smlouvy vzniká dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je projevem souhlasu s celým jejím obsahem Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran Ukončení této smlouvy ze strany objednatele je možné výpovědí bez udání důvodu, s dvouměsíční výpovědní lhůtou Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení obchodního zákoníku Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou oprávněných zástupců smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení Rámcové smlouvy a zhotovitel obdrží rovněž dvě vyhotovení. 5/6

6 10.8. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný Výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V Hradci Králové dne Za objednatele: V Praze dne Za zhotovitele:.. ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové. člen představenstva Skanska a.s. člen představenstva Skanska a.s. Seznam příloh: příloha č. 1 oceněný Výkaz výměr příloha č. 2 - Seznam osob technického dozoru objednatele 6/6